Conditions de l'offre de lancement
Mise à jour : 26 octobre 2026
L'offre
Pour nos 10 premières entreprises, gratuitement :
- un audit de votre installation actuelle : sécurité, portabilité, et les flux qui gagneraient à évoluer en premier ;
- vos données organisées pour que des agents puissent s'en servir en toute sécurité ;
- un agent au périmètre défini, ou un flux automatisé, choisi ensemble à l'issue de l'audit.
Une place est comptée quand le périmètre est convenu par écrit, pas à la demande d'appel.
À qui elle s'adresse
Aux entreprises et organisations, pas aux particuliers. Nous choisissons les projets que nous pouvons mener à bien et pouvons décliner une demande.
Le périmètre
Après l'audit, nous fixons ensemble par écrit l'agent ou le flux retenu, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Tout ce qui dépasse ce périmètre sort de l'offre et ferait l'objet d'un accord séparé.
Le délai
Nous visons une livraison dans les six semaines qui suivent l'accord sur le périmètre. Ce délai dépend des accès et des informations que vous nous donnez ; nous vous prévenons dès qu'un retard se dessine.
Les frais de fonctionnement
Notre travail est gratuit. Les services dont la solution a besoin pour tourner (modèles d'IA, hébergement, licences logicielles) sont souscrits à votre nom, sur vos propres comptes, et vous les payez directement aux fournisseurs. Nous ne revendons rien et ne prenons aucune marge. Nous vous donnons une estimation de ces frais avant de commencer.
Ce que nous vous demandons
- un retour honnête sur ce qui marche et ce qui ne marche pas ;
- l'accord de publier une étude de cas anonymisée, avec les chiffres réels. Vous relisez le texte avant publication, et rien de ce qui vous identifie n'y figure sans votre accord.
Ce qui vous appartient
Ce que nous construisons pour vous est à vous : vous pouvez le garder, le faire tourner, le modifier, ou le confier à quelqu'un d'autre. Vos données restent les vôtres. Nous gardons le savoir-faire général acquis en chemin, jamais vos données.
Accès et confidentialité
Nous ne demandons que les accès nécessaires, et vous les retirez à la fin. Ce que nous apprenons de votre entreprise reste confidentiel. Les données personnelles sont traitées selon notre politique de confidentialité.
Responsabilité
Le travail est fourni gratuitement et avec soin, sans garantie de résultat. Les actions sensibles (paiements, envois, suppressions) passent par une validation humaine de votre côté, et les décisions prises restent les vôtres. Notre responsabilité est limitée dans la mesure permise par la loi.
Arrêter
Chacun peut arrêter à tout moment, par simple e-mail. Ce qui a déjà été construit vous reste acquis.
Droit applicable
Ces conditions relèvent du droit français. En cas de désaccord, nous cherchons d'abord une solution amiable ; à défaut, les tribunaux de Toulouse sont compétents. Contact : anubis@brimacombe.fr.
Launch offer terms (English)
The offer. For our first 10 companies, free: an audit of your current setup; your data organised so agents can use it safely; and one scoped agent or one automated workflow, chosen together after the audit. A place counts once the scope is agreed in writing, not when you ask for a call.
Who it's for. Companies and organisations, not individuals. We choose projects we can deliver well and may decline a request.
Scope. After the audit we agree in writing what the agent or workflow does and doesn't do. Anything beyond that is outside the offer and would need a separate agreement.
Timing. We aim to deliver within six weeks of agreeing the scope. It depends on the access and information you give us; we tell you as soon as a delay looks likely.
Running costs. Our work is free. The services the solution needs to run (AI models, hosting, software licences) are opened in your name, on your own accounts, and you pay the providers directly. We resell nothing and take no margin. We give you an estimate of these costs before we start.
What we ask in return. Honest feedback, and permission to publish an anonymised case study with real figures. You review it before it goes out, and nothing that identifies you appears without your consent.
What's yours. What we build for you is yours to keep, run, change, or hand to someone else. Your data stays yours. We keep the general know-how we gain, never your data.
Access and confidentiality. We ask only for the access we need, and you remove it at the end. What we learn about your company stays confidential. Personal data is handled under our privacy policy.
Liability. The work is provided free and with care, without any guarantee of results. Sensitive actions (payments, sending, deleting) go through human approval on your side, and decisions remain yours. Our liability is limited as far as the law allows.
Stopping. Either side can stop at any time by email. What has been built stays yours.
Law. French law. If we disagree, we look for an amicable solution first; failing that, the courts of Toulouse. Contact: anubis@brimacombe.fr.